Servicio de Supervision de Obra: Acondicionamiento

hace 2 semanas

Lima, Perú Socios En Salud Sucursal Peru A tiempo completo

**“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE TERAPIA RETROVIRAL EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL JOSE GÁLVEZ (LIMA SUR)”**

**1. OBJETO DEL SERVICIO**

Contratar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio de Supervisión de la obra para el acondicionamiento, efectuado por el contratista de la obra, desde el inicio hasta su culminación y será responsable de velar directa y permanentemente de la supervisión, inspección, control de prevención de riesgo de todas las actividades a ejecutarse.

**2. AMBITO**

**DEPARTAMENTO**:LIMA

**ESTABLECIMIENTO DE SALUD**:CMI José Gálvez

**UBICACIÓN**:Calle Cruce Arica con Agricultura S/N Villa María del Triunfo Lima

**3. ACTIVIDADES**

Las actividades que se detallan a continuación deberán ser ejecutadas por el supervisor**:

- **Diagnóstico del Expediente Técnico de las Obras y acciones de control previo al inicio de las obras**: El supervisor deberá revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un Informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo, dicho documento deberá ser presentado a los tres (03) días útiles de que la entidad haga entrega del expediente técnico. Cualquier demora, por parte del Contratista en la realización de los procedimientos previos, que afecte el inicio de las obras previstas serán de su responsabilidad debiendo ser notificada por el Supervisor al Contratista.
- **Supervisión de las Obras**:Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, **serán permanentes con visitas a cada obra **quedando a criterio del supervisor el tiempo en obra según las actividades que se realicen ese día siendo esta mínimamente de dos horas**, **el requerimiento de su permanencia cubre el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo**:

- Control Administrativo**:comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión. Deberá revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los presupuestos, que en total no superen al monto máximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su Informe fundamentado al respecto.
- Representar a la entidad, en la relación contractual de ejecución de las obras;
- Supervisar el cumplimiento del Contrato de la Contratista y Socios En Salud Sucursal Perú.
- Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato de obra.
- Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas.
- Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros remitidas por el contratista.
- Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente;
- Evaluar y con la conformidad previa de la entidad, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista;
- Asesorar a la entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un informe destinado a sustentar una resolución administrativa;
- Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y el residente, sostener con los funcionarios de la entidad, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato;
- Informar a la entidad de todas las actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.
- Presentar informes específicos en el momento que sea necesaria su opinión.
- Preparar el Informe Final de las obras.
- Revisar o efectuar la Liquidación de la Obra, revisando y aprobando los planos de replanteo respectivos.
- Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.
- Llenado de cuaderno de obra para la aprobación de tareas, hitos de obra o información que considere importante anotar.
**- Control de la

  • Servicio de Supervision de Obra: Acondicionamiento

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Socios En Salud Sucursal Peru A tiempo completo

    **“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE TERAPIA RETROVIRAL EN EL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR (PUNO)”** **1. OBJETO DEL SERVICIO** Contratar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio de Supervisión de la obra para el acondicionamiento, efectuado por el contratista de la obra, desde el inicio hasta su...

  • Gerente de Obra

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA) A tiempo completo

    _**CONVOCATORIA: AMAZ_2023_LICITACIÓN**_ En CEMOSA nos encontramos en búsqueda de un GERENTE DE OBRA (SUPERVISIÓN), que cumplan con los siguientes requisitos: - **Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.**: - **Experiência específica no menor de diez (10) años** en la prestación de servicios como Jefe de Supervisión y/o...

  • Supervisión de Acondicionamiento

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Socios En Salud Sucursal Peru A tiempo completo

    **1. Objetivo de la Contratación**: Contratar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio de Supervisión de la obra para el acondicionamiento, efectuado por el contratista de la obra, desde el inicio hasta su culminación y será responsable de velar directa y permanentemente de la supervisión, inspección, control de prevención de riesgo de...

  • Asistente de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 Asistente de Supervision **para una supervisión de una obra de irrigación. Condiciones laborales: - Pagos mediante RXH - Se...

  • Jefe de Supervisión

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa de Consultoría y Construcción con más de 07 años de trayectoria en el mercado peruano brindando servicios de consultoría de Obras Públicas y Privadas, como Supervisión de Obras Urbanas, Edificaciones, Obras Viales y Obras de Saneamiento, se encuentra en la búsqueda de un (01) **JEFE DE SUPERVISION ,** para la supervisión de una obra en el...

  • Asistente de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 Asistente de Supervision **para una Supervision de una obra de pistas y veredas Condiciones laborales: - Pagos mediante RXH -...

  • Jefe de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 Jefe de Supervision **para una supervisión de una obra de irrigación. Condiciones laborales: - Pagos mediante RXH - Se...

  • Asistente de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 Asistente de Supervision **para una Supervision de una obra de Saneamiento. Condiciones laborales: - Pagos mediante RXH - Se...

  • Jefe de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 Jefe de Supervision **para una Supervision de una obra de Saneamiento. Condiciones laborales: - Pagos mediante RXH - Se cubren...

  • Jefe de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa de Consultoría y Construcción con más de 07 años de trayectoria en el mercado peruano brindando servicios de consultoría de Obras Públicas y Privadas, como Supervisión de Obras Urbanas, Edificaciones, Obras Viales y Obras de Saneamiento, se encuentra en la búsqueda de un (01) **JEFE DE SUPERVISION ,** para la supervisión de una...

  • Jefe de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa de Consultoría y Construcción con más de 07 años de trayectoria en el mercado peruano brindando servicios de consultoría de Obras Públicas y Privadas, como Supervisión de Obras Urbanas, Edificaciones, Obras Viales y Obras de Saneamiento, se encuentra en la búsqueda de un (01) **JEFE DE SUPERVISION ,** para la supervisión de una...

  • Jefe de Supervision

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa de Consultoría y Construcción con más de 07 años de trayectoria en el mercado peruano brindando servicios de consultoría de Obras Públicas y Privadas, como Supervisión de Obras Urbanas, Edificaciones, Obras Viales y Obras de Saneamiento, se encuentra en la búsqueda de un (01) **JEFE DE SUPERVISION ,** para la supervisión de una...

  • Jefe de Supervision

    hace 3 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 Jefe de Supervision **para una supervisión de pistas y veredas. Condiciones laborales: - Pagos mediante RXH - Se cubren...

  • Asistente de Obra

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultora dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de un Ingeniero Civil para el puesto de **ASISTENTE DE OBRA,** para participar en la SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA...

  • Supervisión del Acondicionamento para El Centro de

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Socios En Salud Sucursal Peru A tiempo completo

    **1. Objetivo de la Contratación**: Contratar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio de Supervisión de la obra para el acondicionamiento, efectuado por el contratista de la obra, desde el inicio hasta su culminación y será responsable de velar directa y permanentemente de la supervisión, inspección, control de prevención de riesgo de...

  • Asistente de Supervisor de Obra

    hace 5 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultora dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de un Ingeniero Civil para el puesto de **Asistente de Obra,** para participar en la SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:...

  • Especialista en Seguridad, Salud en El Trabajo

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA) A tiempo completo

    _**CONVOCATORIA: AMAZ_2023_LICITACIÓN**_ En CEMOSA nos encontramos en búsqueda de un ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO (SUPERVISIÓN), que cumplan con los siguientes requisitos: - **Ingeniero de Higiene, Seguridad Industrial o carreras afines (Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental) titulado,...

  • Administrador de Obra

    hace 4 semanas

    Lima, Perú INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN SAC A tiempo completo

    Somos INGECO empresa de construcción e Inmobiliaria con 40 años de experiência en el rubro. **Importante**: - Tipo de obra:_ Institución Educativa - Escuelas Bicentenario - Régimen: _Planilla General Horario: Lunes a Sábados 7:30 am a 6:00 pm **Requisitos**: Contar con Bachiller y/o Titulado en Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas y...

  • Jefe de Supervisión de Obra Hidráulicas para Riego

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Bigenios S.A.C. A tiempo completo

    Importante empresa de consultoría, especialistas en consultoría y construcción, se encuentra en la búsqueda de un **JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA.** **Requisitos**: - Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Mecánica de fluidos Titulado y Colegiado. - Deberá acreditar 03 años de experiência como supervisor y/o inspector y/o residente y/o residente...

  • Supervisor de Obra

    hace 7 días

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa de Consultoría y Construcción con más de 07 años de trayectoria en el mercado peruano brindando servicios de consultoría de Obras Públicas y Privadas, como Supervisión de Obras Urbanas, Edificaciones, Obras Viales y Obras de Saneamiento, se encuentra en la búsqueda de un (01) **JEFE DE SUPERVISION ,** para la supervisión de una...