Servicio de Supervision de Obra: Acondicionamiento

**“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE TERAPIA RETROVIRAL EN EL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR (PUNO)”**

**1. OBJETO DEL SERVICIO**

Contratar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio de Supervisión de la obra para el acondicionamiento, efectuado por el contratista de la obra, desde el inicio hasta su culminación y será responsable de velar directa y permanentemente de la supervisión, inspección, control de prevención de riesgo de todas las actividades a ejecutarse.

**2. AMBITO**

**DEPARTAMENTO **PUNO

**ESTABLECIMIENTO DE SALUD **Simón Bolívar

**UBICACIÓN **AAHH Marginal Simón Bolívar

**3. ACTIVIDADES**

Las actividades que se detallan a continuación deberán ser ejecutadas por el supervisor**:

- Diagnóstico del Expediente Técnico de las Obras y acciones de control previo al inicio de las obras**: El supervisor deberá revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un Informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo, dicho documento deberá ser presentado a los tres (03) días útiles de que la entidad haga entrega del expediente técnico. Cualquier demora, por parte del Contratista en la realización de los procedimientos previos, que afecte el inicio de las obras previstas serán de su responsabilidad debiendo ser notificada por el Supervisor al Contratista.
- **Supervisión de las Obras**:Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, **serán permanentes con visitas a cada obra **quedando a criterio del supervisor el tiempo en obra según las actividades que se realicen ese día siendo esta mínimamente de dos horas**, **el requerimiento de su permanencia cubre el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo**:

- Control Administrativo**:comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión. Deberá revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los presupuestos, que en total no superen al monto máximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su Informe fundamentado al respecto.
- Representar a la entidad, en la relación contractual de ejecución de las obras;
- Supervisar el cumplimiento del Contrato de la Contratista y Socios En Salud Sucursal Perú.
- Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato de obra.
- Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas.
- Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros remitidas por el contratista.
- Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente;
- Evaluar y con la conformidad previa de la entidad, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista;
- Asesorar a la entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un informe destinado a sustentar una resolución administrativa;
- Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y el residente, sostener con los funcionarios de la entidad, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato;
- Informar a la entidad de todas las actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.
- Presentar informes específicos en el momento que sea necesaria su opinión.
- Preparar el Informe Final de las obras.
- Revisar o efectuar la Liquidación de la Obra, revisando y aprobando los planos de replanteo respectivos.
- Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.
- Llenado de cuaderno de obra para la aprobación de tareas, hitos de obra o información que considere importante anotar.
**- Control de la calidad de Obra**:comprende las actividades dirigida